深圳资深律师

深圳资深律师：黄华(12年律师经验)
深圳资深律师咨询：13242966417

深圳资深律师事务所：广东蛇口律师事务所(中国首家律所)
深圳资深律师地址：深圳市南山区创业路海王大厦A座14层

一、深圳资深律师、经济合同纠纷案例

由于原告直至2009年7月16日才确认定制布匹的“色办”，原合同约定的交货日期已经失效，交货期从确定“色办”之日起顺延10-15日。

合同第3条约定：产品风格及组织成份以需方确认的样品布板为准。交货期分别为7月10日和7月25日。

合同履行过程中，双方以电邮的方式沟通。

2009年6月29日，被告将布板样品寄出，6月30日，原告收到样布，被告于6月30日、7月2日、7月 3日多次向原告紧催评语。

并于7月3日告知原告，工厂按W-0013268的品质织坯布，于7月4日完成。

7月5日可到厂，待批色后可生产大货，评语迟复会影响到交期。

二、深圳资深律师、合同约定的交货期

2009年7月8日，被告寄出Z73色卡，原告也在同一天收到，7月13日，被告就此色卡的评语催促对方。

7月16日，__公司再次催促对方回复评语，并告知对方W-OO-13268（130X82 40/2X40/2）此单工厂至少需要10-15天生产期，没有回复评语，工厂就无法生产。

原交货期会受到影响，实际交货期需要顺延，具体日期为批色后的 10至15天。同日，原告回复评语，7月17日，双方通电。

确认对色光源，被告再次告知原告交货期相应延迟，W-0013268（130X82 40/2X40/2）,确认后10-15天交货（即27/7-1/8）；W-0052284（108X56 16X12）确认后10天交货（即27/7）。

《合同法》第259条规定，承揽工作需要定作人协助的，定作人有协助的义务。

定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，承揽人可以催告定作人在合理期限内履行义务，并可以顺延履行期限。

因此，被告与原告签订的“购销合同”的交货期限已经顺延至2009年8月1日。

三、深圳资深律师、承揽合同纠纷案例

被告已经按照合同约定织造坯布，准备染色材料，但原告突然提出货物需符合PEPE客人的要求，变更了合同。

由于被告无法达到PEPE客人的要求，立即停止生产，向原告提出解除合同、退还订金。

合同经双方协商一致后解除，订金也已经退回，不存在任何一方违约的问题。

原被告双方签订合同时，约定了W00-13268为“Z”斜，2009年7月3日，原告询问是否可以改做“S”，被告明确回复“不可以”。

但是，2009 年7月20日，原告突然提出W00-13268其是“S”斜做面，面料染色须达到PEPE客人的要求。被告收到邮件后，回复无法达到PEPE要求，为防止 损失扩大，提出取消订单的建议。

7月21日，原告要求被告调整工艺，来达到PEPE客人的要求。由于被告无法达到该要求，所以提出解除合同，并退还定金。此后，原告又提出按原要求制作， 但因停工过久，即使复工，也不可能按期交货。

且原告称其客户是PEPE，按原要求生产面临极大风险，故被告仍然提出解除合同的请求。

7月24日，原告同意解除合同，收回定金，被告已按原告的要求将定金退回。

原告变更合同，被告因无法按变更要求生产，因而提出解除合同，经双方协商，最终解除合同。被告没有违约事实，不需要承担违约责任。

深圳房产律师：http://www.douban.com/note/99838777/
深圳经济律师：http://www.douban.com/note/99839942/
深圳房地产律师：http://www.douban.com/note/99839491/
深圳二手房律师：http://www.douban.com/note/100017782/
深圳免费法律咨询：http://www.douban.com/note/98799905/
深圳房产纠纷律师：http://www.douban.com/note/99839334/
深圳经济纠纷律师：http://www.douban.com/note/99839799/
深圳债务纠纷律师：http://www.douban.com/note/99839952/
深圳货款纠纷律师：http://www.douban.com/note/99840078/
深圳公司法律顾问：http://www.douban.com/note/99840194/
深圳租赁合同律师http://www.douban.com/note/100017668/
深圳经济合同纠纷律师http://www.douban.com/note/100017782/
深圳买卖合同纠纷律师：http://www.douban.com/note/100017782/
阅读全文
类别：深圳资深律师 查看评论

Link URL: http://hi.baidu.com/hhualawyer/blog/item/313375f8742b0d066c22eb26.html